工程轉包合同簡本
- 更新時間：2021-02-02 11:58:35
-
工程合同范本
以下是為您推薦的《工程轉包合同簡本》，希望能對您的工作、學習、生活有幫助，歡迎閱讀參考！
工程轉包合同簡本第1篇
甲方：_______________
乙方：_______________
經友好協商，就甲方承攬工程轉包給乙方施工的相關事宜，根據《勞動法》、《建筑法》、《合同法》及公平、公正原則，簽訂本施工協議：
一、甲方承攬_____市_____鄉__________建設配套工程。
二、甲方承攬工程內容、造價、工程施工期：__________修建，包括：_______________。具體內容按建設方設計圖紙，工程總造價_____元，施工期_____年，轉包給乙方_____萬元，詳細內容于甲方與建設單位已簽合同后再按圖紙《_____省_____年施工定額》預算確定。
三、在工程施工中，建設單位和施工單位的責任義務約定事宜服從甲方與建設單位的正簽合同，甲方不得增減。
四、甲方與建設單位正簽合同的期限為_____年_____月_____日前，_____月_____日前甲方再與乙方正簽轉包合同。
五、甲方將此工程轉包給乙方，由乙方按轉包工程造價的_____%向甲方支付轉讓費，費用結算于建設方向乙方結算工程款時支付。
六、此協議簽訂后_____日內，由乙方向甲方支付_____萬元的轉讓預約定金，如到期甲方未按約定將該工程轉讓給乙方，由甲方如數退還乙方定金，并按_____%加賠。
七、協議生效辦法：本協議由雙方簽字，并由乙方向甲方交付定金日起生效。
八、未盡事宜由雙方另行協商。
九、本協議一式兩份，甲、乙雙方各持一份。
甲方代表：_______________
乙方代表：_______________
_________年_____月_____日
工程轉包合同簡本第2篇
一、工程轉包協議書范本
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及有關規定，結合本工程的具體情況，為明確甲乙雙方在施工中的權利和義務，促進工程的順利進行，簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地址：
3、施工內容：
4、工程總價款：元。
5、工程總價款中包含但不限于以下費用：乙方員工的人工費、工傷保險、社會保險費、工人交通費、二次轉運費、機械、設備消耗費、維修費、稅金、利潤等全部費用。
第二條、工程期限
本合同工程自年月日開工至年月日竣工。在組織施工過程中，如遇下列情況，工期順延；
1、因天災、地震等人力不可抗拒原因被迫停工的；
2、因甲方或者發包方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續施工的；
3、因甲方不能提供施工方案圖、原材料等而被迫停工的。
第三條、甲方責任
1、向乙方提供工程施工過程中所需的圖紙資料，但不提供施工中使用的工具及施工機械；
2、向乙方提供工程施工所需用的符合要求的原材料，乙方應確認原材料規格、質量，在符合施工要求的前提下進行施工。如乙方對原材料的規格、質量及數量有異議，可及時向甲方提出備案；
3、甲方指派人員或者由發包方工程師對工程進行全面管理，對在工程施工過程中乙方人員的各種行為進行約束和管理；
4、向乙方提供工程施工中所需的水源及電源。
5、開工前組織乙方負責人學習并熟悉圖紙，參與施工技術和施工安全交底。
6、工程完工驗收合格后，結算完工程款后優先支付乙方的工程款。
第四條、乙方責任
1、嚴格依據甲方提供的施工圖、施工程序進行施工；
2、服從甲方施工現場管理人員指揮，規范操作，嚴格管理施工人員，遵守國家法律、法規及甲方各項工程管理制度，若有違反將接受相應處罰，承擔因此而造成的所有費用和后果，并無條件的清退出施工場地；
3、嚴格按照建筑施工及驗收規范施工，施工質量及工期達到甲方要求及驗收標準。
4、乙方提供施工所需的施工機具及其相關耗材（如工具、機械等）；由于乙方原因的停工、返工及材料、構件浪費及倒運、機械二次進場等損失，均由乙方承擔相應責任；
5、乙方在施工過程中因為乙方責任，造成公安、環保、城建、稅務等相關部門處罰的，乙方應該承擔全部責任；
6、乙方所承包的施工項目工程質量必須達到優良標準和甲方的要求；
7、雖然乙方組織的施工人員和管理人員只和乙方形成勞動關系，施工人員的一切傷亡事故與甲方無任何關系，但是考慮到安全施工的問題，乙方應向甲方提供所屬施工人員的身份證明，并組織乙方施工人員學習并熟悉圖紙，負責施工技術和施工安全責任。
第五條、支付工程款的相關條款
1、工程完工并經甲方驗收合格，甲方向乙方支付本合同約定的工程總價款50%后暫停（含已支付的全部費用）；待工程通過業主方竣工驗收并決算后，甲方向乙方支付90%的工程款（含已支付全部費用）；如因乙方工程質量造成工程驗收不合格，導致甲方無法將工程正常交付業主使用，甲方將扣除乙方工程款總額30%作為違約金，并由乙方承擔由此造成的一切損失；
2、甲方支付給乙方的工程款費用中已包含工傷保險、社會保險費用，如發生傷、病、殘、亡等相關事故，均由乙方負責。
3、甲方向乙方支付該項工程款的同時，乙方保證及時支付相關工人的人工費并接受甲方的監督，也不得因此影響工程進度和質量。
4、工程款決算后，甲方扣除工程總額5%作為質保金，質保期限為貳年，質保期滿后支付乙方。（質保期內乙方若不及時處理質量問題，甲方將從質保金內扣除相應金額作為損失賠償，扣完還不足以支付相應損失的，甲方有權利要求進一步索賠）；
第六條、工程負責人及安全施工責任
1、甲方指派為項目負責人，乙方指派現場施工負責人，共同履行本合同的各項規定，乙方施工負責人在工程竣工驗收前的施工過程中不得隨意更換或擅離職守，否則甲方可對乙方處以工程總價款5%的罰款。如確需更換乙方施工負責人，必須事前取得甲方項目負責人同意并備案；
2、乙方應教育工人嚴格執行操作規范，安全施工，防火防盜。在施工中由于乙方管理不善造成的其它損失，均由乙方負責，乙方不得因此影響工程進度；
3、凡施工過程中發生的工程施工圖紙和設計變更以外的新增（變更）工程量或項目，由甲方統一制定簽證單，經甲方負責人簽字確認工作量，由預算部簽綜合單價；簽證單必須由項目經理、預算人員、總經理簽字后簽證單方能生效，否則該項簽證無效；
4、辦理工程竣工結算前，乙方必須按照合同要求提供合理有效的工程結算資料，同時應提供由工程部簽字確認的書面質量意見；方可進行結算。
5、乙方施工人員由于野蠻施工或者違規操作，所造成的安全隱患或者安全事故（如：傷、病、殘、亡等）由乙方承擔其全部責任，并由乙方負責支付發生的與其相關的所有費用。甲方不承擔任何責任。
第七條、本合同一式叁份
甲方執貳份，乙方執壹份。自雙方簽定之日生效，本合同在工程竣工驗收并結清尾款（含質量保證金）后自行失效。
第八條、違約責任
1、甲方應該按照約定支付乙方的工程款；
2、由于乙方責任不能按合同規定的日期竣工，每逾期一天甲方有權扣除乙方工程總價款5%的賠償金；
3、施工中若乙方不能執行本合同，造成怠工、誤工，不服從正常管理，工期拖延、質量低下，甲方可隨時通知乙方退場。乙方承擔相應責任并賠償相關損失。
第九條、附則
1、本合同條款未盡事宜，甲、乙雙方可協商解決；
2、合同附件：工程施工圖、安全生產責任書；施工現場管理制度。
3、工程施工中雙方確認的單、證等書面材料，可作為合同附件與合同具同等效力，與本合同相抵觸之處以本合同為準。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
二、轉包與分包的根本區別
轉包與分包的根本區別在于：
轉包行為中，原承包人將其工程全部倒手轉給他人，自己并不實際履行合同約定的義務；
而在分包行為中，承包人只是將其承包工程的某一部分或幾部分再分包給其他承包人，承包人仍然要就承包合同約定的全部義務的履行向發包人負責。
根據合同法和其他法律規定，承包人經發包人同意將其部分工程分包給他人的行為是允許的，但不得將其承包的全部建設工程轉包給第三人或者將其承包的全部建設工程肢解以后以分包的名義分別轉包給第三人。
三、工程轉包違法嗎
轉包是指工程承包單位承包建設工程后，不履行合同約定的責任和義務，未獲得發包方同意，以贏利為目的，將其承包的全部建設工程轉給他人或者將其承包的全部建設工程肢解以及以分包的名義分別轉給其他單位承包，并不對所承包工程的技術、管理、質量和經濟承擔責任的行為。由于轉包容易使不具有相應資質的承包者進行工程建設，以致造成工程質量低下、建設市場混亂，所以我國法律、行政法規均作了禁止轉包的規定。
《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第四條規定：承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定的程度民事責任的方式，收繳當事人已經取得的非法所得。
中國《建筑法》規定，禁止承包單位將其承包的全部建筑工程轉包給他人，禁止承包單位將其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名義分別轉包。第六十七條規定，承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，從而將此兩類行為定性為違反行政法禁止性規定的行為，而《合同法》也有同樣規定禁止非法轉包和違法分包。承包人由此所實際取得的收益，根據建筑立法和相關司法解釋的規定，類同于出借建筑法定資質的建設施工企業因出借行為取得的利益，和無資質建筑企業因借用資質簽訂建設工程施工合同取得的利益，均屬于非法所得，應由法院在訴訟中予以收繳。對此，在實踐中要嚴格把握承包人非法轉包和違法分包行為的外延范圍。
結合國務院于2000年1月30日發布的《建設工程質量管理條例》第78條第2款規定，違法分包，是指：
1、總承包單位將建設工程分包給不具備相應資質條件的單位的；
2、建設工程總承包合同中未有約定，又未經建設單位認可，承包單位將其承包的部分建設工程交由其他單位完成的；
3、施工總承包單位將建設工程主體結構的施工分包給其他單位的；
4、分包單位將其承包的建設工程再分包的。轉包是指承包單位承包建設工程后，不履行合同約定的責任和義務，直接將其承包的全部建設工程轉包給他人。人民法院在審理相關案件中，應限制在上述范圍內認定承包人非法轉包和違法分包的行為。
工程轉包合同簡本第3篇
甲方：_______________乙方(實際施工方)：_______________
甲方承建之工程，現委托乙方采取包工、料、機械、設備、安全生產及安全設施等大包干方式進行施工。為了明確工程內容及雙方責任，特商定如下條款，共同遵守執行：
一、工程內容按施工圖紙設計方案單項工程項目的工作內容，具體為工程。
二、方式甲方根據乙方負責施工之上述工程最終與業主、審計中心的結算價對乙方進行結，但乙方需向甲方繳納該結算總價的___%為施工責任管理費，各類稅、費均由乙方另行繳納。
三、組織領導
1)乙方必須服從甲方的統一指揮、調配、指導及管理，遵守甲方現場的各項管理及規章制度，做到文明施工、安全施工。
2)乙方必須確保進場人員的技術素質，所有工種均持證上崗。在施工責任期內，未經甲方許可，乙方不得隨意更換施工隊伍和人員，以保證該項目技術力量和施工隊伍的穩定性。
3)乙方必須指定專職管理人員，負責安排施工、生產、人員調配、技術安全、工程質量以及生活、計生等工作。
四、雙方責任
1、甲方責任：
1)負責工地現場的工程質量、安全生產、工程進度、配料用料的指揮、監督與管理。
2)負責安排乙方工作量及現場進度，審核完成工程量，申報預決算，申請撥付工程款。
3)負責與業主、設計、監理等單位及部門進行工作聯系并申報有關文件資料。
2、乙方責任：
1)嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工，嚴格執行國家現行《施工技術驗收規范》。尊重和服從業主、監理單位及甲方管理人員的監督與指揮，對工程質量全面負責并確保達到等級以上。
2)強化本施工隊伍的安全生產教育，嚴格按操作規程施工，不亂搭亂拉電路管線，不私自安裝電源插座，不強行、違章施工，嚴格杜絕火災等其他安全事故的發生。否則由乙方承擔由此產生之全部責任。
3)工人進入施工現場必須戴好安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完場清。
4)負責編制施工組織設計，由甲方負責以甲方名義上報各級部門審批。做到絕對服從甲方工程進度安排;班組長每天必須在作業現場，未經項目經理同意不得擅自離開工地。
5)必須保證充足的施工人員及技術力量，人數穩定，工作效率高，否則因此而造成的延期交工、工程質量等問題均由乙方承擔。
6)具體施工作業中必須配備所需安全標志牌、安全圍擋、指示牌和指示燈等安全設施，并且必須符合所在地有關施工操作規程及相關法律規定，以確保安全、文明施工，否則由此造成之一切后果均由乙方自行負責，相關費用由乙方自承擔。
7)乙方及其施工人員必須嚴格遵守、執行甲方制定的各項規章制度及有關條例。如有違反且情節嚴重、嚴重影響甲方及公司聲譽，甲方可責令乙方清場并另行安排其他施工隊伍組織施工，剩余工程之進度款將不再支付。同時乙方應對由此給甲方造成之損失予以賠償，由此產生之一切法律后果均由乙方自行負責。
8)該工程完工并移交甲方前，乙方應保障甲方不承擔任何因人身傷亡或財產損失所發生一切責任，保障甲方不承擔任何屬于乙方及其施工人員引起之訴訟、控告、索賠責任及可能發生之相關費用。
9)乙方不得將依據本協議書取得，經甲方委托施工之施工任務再行轉包，否則甲方有權立即收回本施工項目。
10)工程完工后，向甲方及時上報該工程的施工總結。
五、工程質量及驗收標準
工程質量應符合國家現行施工驗收規范以及業主、監理單位和甲方的要求。必須達到國家或專業質量檢驗評定的等級。因乙方盲目蠻干、只求速度不按操作規程施工，造成工程質量不符合設計要求、質量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工費用由乙方承擔，由此造成之材料浪費及經濟損失全部由乙方負責賠償，工期不予順延。
六、工期
乙方必須嚴格按照甲方現場所安排的月、周施工計劃所要求的時間或期限，如期按時或提前完成所有本項目的施工任務，若拖延工期，每延期一日，按結算總價的___‰或元向甲方支付罰金。
七、付款方法
1)甲方按乙方所完成之實際施工進度，每月或每一單項工程完工后，根據業主給甲方撥付或結算之工程款，到甲方帳戶后三天內按___%扣除稅金和管理費后支付給乙方。
2)質保金：質保金按工程總造價的___%逐月或每單項工程逐次扣除，待工程完工并通過竣工驗收兩年后，據實返還。因質量原因造成的返修，由乙方負責，返修費用由乙方承擔。工程保修期間，乙方應在收到甲方書面通知10日內派人修理，否則甲方可委托其他單位或人員修理，其費用由甲方在乙方質保金內扣除，不足部分由乙方支付。
八、其它
1)若乙方無正當理由單方終止本協議書，除承擔由此給甲方造成的經濟損失外，還應向甲方支付工程總造價___%的違約金。
2)若乙方違反本協議書之上述有關約定，不按工期竣工、質量達不到設計規范或要求、存在較大安全隱患或發生安全事故以及發生其他導致本協議書無法履行的行為，甲方有權單方解除本協議書并要求乙方清場，乙方對該行為給甲方造成的經濟損失應當予以賠償。
九、甲方對本協議書上述各條款具有解釋權
十、本協議書一式兩份，甲、乙方執一份，具有同等法律效力。該協議書自雙方簽自蓋章之日起生效，至乙方負責施工之上述施工項目辦完工程驗收交接并竣工結算后，除保修條款依然有效外，即告終止。
甲方：_______________乙方(實際施工方)：_______________
代表：_______________代表：____________________________
經辦人：_______________施工責任人：___________________
簽約日期：__________年_____月_____日